Obras Públicas

By 45621248 | Updated: Nov. 28, 2024, 6:17 a.m.

Slideshow Video

SHARE THE AWESOMENESS

La entrega oportuna de una obra pública cubrirá una brecha de servicios básicos de una población sea urbana o rural, como son los hospitales, escuelas, saneamiento, infraestructura de riego, etc.

Education

create your own animated videos for free

_abc cc

* Powtoon is not liable for any 3rd party content used. It is the responsibility of each user to comply with 3rd party copyright laws.

Embed code

Select a size, the embed code changes based on your selection.

_abc Powtoon Transcript

Cuando una obra pública es entregada de manera oportuna ?
Presentado por: 
Manuel Cuchillo Caytuiro
EXPEDIENTE TÉCNICO
Depende de:
BUENA SUPERVISIÓN
Un buen expediente técnico es aquél que fue elaborado por los profesionales idóneos con experiencia comprobada
La supervisión es muy importante pues es la encargada de verificar la calidad de los trabajos realizados en los tiempos correspondientes.
A
B
C
Deficiencias en el expediente Técnico
Ampliación de plazo
Carácter de emergencia
Factores  que influyen en el retraso de las obras públicas
Ley de Contrataciones con el Estado
Ley de Contrataciones con el Estado
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Una obra se ejecutará de manera correcta en los plazos programados ,  mientras menos deficiencias se encuentres en el expediente técnico  y bajo una constante supervisión; de tal forma que se eviten las ampliaciones de plazo debido a mayores metrados o prestaciones adicionales que afecten al proyecto en el avance físico y financiero. 
¿Por qué  existen deficiencias en un expediente técnico?
Principalmente debido a las inconsistencias entre los estudios de pre inversión y el expediente técnico, la falta o deficiencias de algunos estudios básicos a detalle como son estudio de suelos, estudios geológicos, hidrológicos, etc. que van ha influir en los diseños de la obra.
?
?
Entrega de la Obra
Una obra pública se entrega de manera oportuna con el fin de cubrir la brecha ligada a este servicio.
Una obra pública culminada a tiempo, cubrirá el servicio demandado por la población y contribuirá con el desarrollo económico y social de la población.

Obras Públicas

Copy this link to share with friends and colleagues:

WELCOME TO POWTOON!